在日常生活中，我們經(jīng)常胡遇到這樣的案件，當事人和裝修公司訂立合同后，在規定的期限內一拖再拖，當人的催促沒(méi)有絲毫作用，在這些情況下該怎么辦，上海合同糾紛律師為你講個(gè)類(lèi)似案例。

　　2018年6月18日，白密斯與裝修公司簽訂了施工條約及設想條約。施工條約商定：施工圖紙采用托付裝修公司設想體式格局，由裝修公司供應施工圖紙，兩邊對施工圖紙應以簽收確認。設想條約則商定：設想周期50天，實(shí)現屋宇預交底丈量后，裝修公司應出具設想圖紙。在業(yè)主繳納設計費后，業(yè)主在其設計方案上簽字確認視為其已經(jīng)提供設計服務(wù)。同時(shí)，合同約定了延誤工期情況下白女士的合同解除權及相應的違約條款。簽訂合同當日白女士即支付了工程款52000元及設計費10000元。然則白密斯交完錢(qián)以后，裝修公司好像就忘了這件工作，兩個(gè)月過(guò)去了，白密斯也沒(méi)有收到裝修公司發(fā)送的設計好的設想計劃。不愿意再拖延上來(lái)的白密斯于是打電話(huà)咨詢(xún)上海合同糾紛律師自己能否解除合同，要回已支付的費用，并要求對方賠償。

　　業(yè)余裝修關(guān)系上海合同糾紛律師接待了白密斯，和她細致懂得了案情，并查看了白密斯與裝修公司簽訂的施工條約及設想條約，給她做出闡發(fā)。這兩份合同是兩邊商議同等后被迫簽訂，條約正當無(wú)效，兩邊應遵照執行。裝修公司踐約應至少在設計周期屆滿(mǎn)時(shí)向白女士提供設計方案，并由雙方對該方案予以簽字確認?，F裝修公司沒(méi)有按期提交設計方案已經(jīng)造成違約。而且設計方案是實(shí)際施工的前提，沒(méi)有設計方案自然也導致施工合同無(wú)法繼續履行，所以裝修公司應依約承擔違約責任。既要把白女士已經(jīng)支付的費用返還給她，還要另行支付違約金。

　　白密斯后托付咱們裝修關(guān)系上海合同糾紛律師代辦署理此案。庭審中，裝修公司稱(chēng)曾經(jīng)向白密斯供應了《設想計劃（施工圖）》、《條約報價(jià)表》等，不同意退還設計費與工程款以及負擔違約責任。但其并未提供白女士簽字確認的證據，我方認為白女士沒(méi)有收到上述材料，裝修公司沒(méi)有如約履行義務(wù)，也并未實(shí)際準備開(kāi)展工作。

　　最初法院經(jīng)審理后覺(jué)得，上述條約均正當無(wú)效，兩邊應遵照執行。裝修公司踐約應至少在設想周期屆滿(mǎn)時(shí)向白密斯供應設想計劃，并由兩邊對該計劃予以具名確認?，F裝修公司無(wú)奈證實(shí)其提交法院的《設想計劃（施工圖）》投遞時(shí)候和方式，亦沒(méi)有白女士簽收證據，應視為裝修公司沒(méi)有按期交付設計方案?；谠O計方案是實(shí)際施工的前提，故上述行為導致施工合同無(wú)法繼續履行，應依約承擔違約責任，并據此判決解除雙方的《施工合同》及《設計合同》，由裝修公司向白女士返還合同款62000元及給付相應違約金。

　　上海合同糾紛律師律師提醒：裝修條約解除權是當事人根據法令劃定或許條約商定享有的解除條約的權力，它的行使將間接致使條約的權力責任的殲滅。本案中條約商定了裝修公司耽誤工期情況下的業(yè)主的解除權，故張女士有權踐約行使條約解除權。根據合同法第97條的規定：合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據履行情況和合同性質(zhì)，當事人可以要求恢復原狀、采取其他補救措施，并有權要求賠償損失。所以在合同解除后，權利義務(wù)的履行轉換為返還和賠償。